Mentions légales

La société At Home Habitat, SAS au capital de 5 .000 €, immatriculé sous le numéro 980 191 811 R.C.S. Toulon, dont le siège social est situé au 103 Avenue Cécile Sorel 83110 SANARY SUR MER.

 Conditions Générales de Vente

Préambule

Les conditions générales de vente sont à lire attentivement. Elles constituent les éléments du contrat de prestation des services proposés par At Home Habitat. La commande ne sera prise en compte que lorsque vous aurez accepté ces conditions générales de vente. Tout Client At Home Habitat reconnaît, avoir pris connaissance de ce document avant d’avoir signé un devis avec la mention « bon pour accord », et avoir la capacité de contracter avec At Home Habitat. Toute signature d’un devis vaut acceptation expresse et sans réserve des présentes conditions.

La société At Home Habitat, représentée par Nadine Gravier, Designer d'intérieur (ci-après dénommé «Designer d'intérieur ») est une société proposant des conseils en aménagement, décoration d'intérieur aux clients et les accompagne dans la formalisation de leur projet d’aménagement et/ou de transformation d’une ou plusieurs pièces de leur habitation.

At Home Habitat propose des concepts de design intérieur sous forme de plans, de visuels 2D, 3D, de perspectives et pouvant intervenir dans la recherche et le suivi des prestataires. Le Client (ci-après dénommé le « Client » ou « le client ») est toute personne qui sollicite la société At Home Habitat pour la réalisation de plans, recherche de concepts, des aménagements intérieurs.

 

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les conditions générales de vente (ci-après dénommées les « CGV ») régissent et s'appliquent sans restriction ni réserve à l'ensemble des relations entre l'designer d’intérieur et toute personne qui sollicite la société At Home Habitat. Dans le cadre des présentes CGV, le terme “service” fait référence au(x) service(s) proposés par la société At Home Habitat. En conséquence, toute personne sollicitant les services proposés par la société At Home Habitat emporte acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente dont le client reconnaît avoir pris connaissance préalablement à la signature du devis. Le client préalablement à la signature du devis, déclare avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de s'engager au titre des présentes conditions générales de vente. At Home Habitat se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. 

 

ARTICLE 2 : PRISE DE RENDEZ-VOUS

Vous pouvez demander un rendez-vous sur Internet via le site www.athome-habitat.com, rubrique Contact, par téléphone au 06 82 86 22 35 ou par courriel.

 

ARTICLE 3 : SERVICES

L'ensemble des services proposés par le designer d'intérieur sont préalablement définis avant une prise de rendez-vous.

 

3.1 Prestations de conseil

Les prestations de la société At Home Habitat sont par nature des prestations de conseil et d'assistance en architecture et décoration d’intérieur.

Ces prestations peuvent comprendre, selon le besoin du client : la réalisation de plans 2D, 3D, de perspectives, la proposition d'aménagement, de concepts, de matériaux, de couleurs, de mobiliers, l’assistance au choix des entreprises prestataires, la préparation de dossier de permis de construire et la déclaration de travaux (dans la limite des compétences d'un architecte d'intérieur). Les réponses apportées ont seulement pour objet de renseigner sur les différentes possibilités de changement (espace, couleur, matériaux, lumière). Elles n’ont en aucun cas valeur de consultation de bureau d’étude.

Une fois la prestation de conseil terminée ou tout autre élément convenu dans le cadre du devis remis au client, celui-ci ne pourra pas opposer au designer d'intérieur des arguments subjectifs (de goût, par exemple) pour justifier le recommencement complet du travail remis ou le refus du paiement des prestations pour lesquelles il s'est engagé. Toutefois, de manière exceptionnelle et à l'appréciation du designer d’intérieur, des ajustements pourront être apportés à ces documents, à la demande du client. Toutes modifications supplémentaires après que les délivrables aient déjà été validés par le client, feront l’objet d’honoraires complémentaires.

 

3.2 DCE & Assistance à la coordination des travaux

S'agissant de l'assistance à la coordination des travaux, les prestations de la société At Home Habitat consistent à mettre en relation son client avec des entreprises prestataires qualifiés du secteur de la décoration et du bâtiment. Le client contracte directement et librement avec chaque entreprise prestataire après s'être assuré de la conformité des produits et services de l’entreprise prestataire par rapport à ses attentes.

 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITES

Le designer d’intérieur s'engage à tout mettre en œuvre pour apporter satisfaction à son client, conformément au devis établi, en lui faisant part régulièrement de l'avancée de ses réalisations. Chaque phase ou étape du projet d’architecture intérieure et de décoration font l’objet d’une validation officielle du client. Cette validation permet de valider une phase avant de s’engager dans la suivante.

4.1 Assistance à la coordination des travaux

Lorsqu’At Home Habitat intervient sur la coordination des travaux, tout manquement contractuel, retard, malfaçon ou vice caché, imputable à un tiers ne saurait en aucun cas lui être reproché et engager sa responsabilité. At Home Habitat n'est ni maître d'ouvrage ni maître d'œuvre dans la réalisation des travaux, et à ce titre n'engage pas sa responsabilité contractuelle. En aucun cas, At Home Habitat n’agit comme architecte. Toutes les garanties légales ou contractuelles offertes au client dans le cadre de la réalisation de travaux, le sont directement par les entreprises prestataires concernés (garantie décennale, garantie de conformité, vice caché, etc..). En cas de litige, le client ne pourra se retourner que vers l’entreprise prestataire incriminé. Le designer d'intérieur recommande à ses clients de souscrire sur les travaux éligibles à une assurance dommage ouvrage (DO) avant le démarrage d'un chantier, conformément à la loi du 4 janvier 1978. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité d'At Home Habitat ne saurait être engagée en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat conclu par le Client avec l’entreprise prestataire extérieure.

 

4.2 Prestataire extérieur

Lorsqu’il y a une mise en relation d’un Client avec une entreprise prestataire extérieure, le Client conserve le libre choix de l’entreprise à qui il souhaite confier ses travaux et At Home Habitat n’interfère d’aucune manière que ce soit dans la relation contractuelle, étant précisé que l’entreprise tierce n’agit pas comme sous-traitant d'At Home Habitat. Ainsi, le devis concernant les travaux sera directement émis par l’entreprise tierce au client et aucun paiement ne transitera par At Home Habitat. 

Si l’ordre de mission entre At Home Habitat et le client comprend la phase de suivi et coordination du chantier, At Home Habitat s’engage à une surveillance de l’évolution du chantier et de l’exécution des interventions des entrepreneurs. En cas de dégradation et/ou vol des éléments architecturaux et/ou du mobilier, At Home Habitat se porte en aucun cas responsable, sous la clause de sécurité et de responsabilité préalablement mise en place avec les entrepreneurs.

Lorsque At Home Habitat fournit des plans au client, ces plans n’ont pas vocation à être directement destinés à la réalisation ou à l’exécution des travaux. Ils sont donc transmis à titre indicatif. Le Client doit s’assurer que le prestataire extérieur reprendra le plan et validera les côtes définitives avant l’exécution des travaux. Chaque artisan doit impérativement reprendre les côtes nécessaires à la bonne réalisation de son ouvrage conformément au DUT de sa profession. L’ensemble des pièces écrites et graphiques transmises par At Home Habitat ne pourront se substituer en aucun cas aux plans d’exécution techniques (les implantations réseaux divers, plomberie, électricité, fluides divers, etc.) ou tout autre forme de conception nécessaire à la réalisation des travaux préalables aux travaux de décoration intérieure.

En conséquence de ce qui précède, la responsabilité d’At Home Habitat ne saurait être engagée dans l’hypothèse où le prestataire extérieur se serait appuyé exclusivement sur les plans établis par At Home Habitat sans avoir pris la précaution de reprendre les cotes et d’effectuer ses propres plans.

La société, At Home Habitat n'encourt aucune responsabilité :

• quant à la réalisation et la mise en œuvre par le client, des préconisations de décoration et d'aménagement fournies par le designer d'intérieur ;
• pour tous les dommages de quelque nature que ce soit, qui pourraient résulter de l'exécution des propositions de décoration et d'aménagement préconisées par At Home Habitat et réalisées directement ou indirectement par le client.

 

ARTICLE 5 : ILLUSTRATIONS

Par ailleurs, At Home Habitat ne garantit en aucun cas que les couleurs à l’écran ou imprimées correspondent exactement aux produits en vente. Ainsi, le Client est tenu d’effectuer les vérifications nécessaires concernant la teinte en se déplaçant physiquement en magasin et/ou en achetant des échantillons A4. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de At Home Habitat ne saurait être engagée dans l’hypothèse où la teinte retenue ne correspondrait pas exactement au résultat après impression ou visualisation écran.

 

ARTICLE 6 : CAS DE FORCE MAJEUR

Les délais d'exécution de la prestation convenus seront respectés sauf cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant le designer d’intérieur de son obligation de réaliser la prestation convenue dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie de ses partenaires habituels, la maladie, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève, arrêt des réseaux de télécommunication ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF. Dans de telles circonstances, le designer d’intérieur préviendra le client par écrit, notamment par courrier électronique, dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant le designer d'intérieur et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement. Si l’événement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat liant le designer intérieur et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts. Cette réalisation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat.

 

ARTICLE 7 : HONORAIRES

Les prix pratiqués par la société At Home Habitat, proposés sur les devis sont indiqués en euros HT, car la TVA est non applicable, art, 293 B du CGI. Les devis ont une durée de validité de deux mois à compter de leur réception par le Client. Un échéancier de paiement peut être déterminé sur le devis. Le client est tenu de respecter son engagement dès présentation de chaque facture. Le devis ne sera considéré comme définitif et validé qu'à partir du moment où celui-ci aura été signé, daté, retourné et accompagné des présentes conditions générales de ventes parafées et signées au designer d'intérieur.

 

ARTICLE 8 : MODES DE PAIEMENTS ET DEFAUT DE PAIEMENT

Le paiement des prestations de conseil d’At Home Habitat s’effectue selon les modalités définies dans le devis. Le Client garantit à At Home Habitat qu'il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement qu'il aura choisi, lors de la signature du devis. Le Client peut alors régler sa commande par :

• 1.Par chèque suite à la signature d'un devis. Seuls les chèques libellés en euros à l'ordre d'At Home Habitat seront acceptés. Le designer d'intérieur pourra être amené à demander une photocopie de la pièce d'identité de l'acheteur, ou de refuser un paiement si le nom apparaissant sur le chèque reçu serait différent de celui du client.
• 2.Par virement bancaire suite à la signature du devis. Les coordonnées bancaires de la société At Home Habitat seront communiquées au Client une fois son devis validé. Le traitement du projet ne pourra commencer qu’une fois que la banque aura porté le règlement au crédit du compte de la société At Home Habitat.

Le défaut de paiement entraîne la déchéance du terme pour toutes les sommes restantes dues et leur exigibilité immédiate. En cas de défaut de paiement, le Client sera mis en contentieux et tous les frais de récupération des sommes dues seront à sa charge. Il sera perçu également, pour frais de recouvrement, une indemnité forfaitaire de 150 Euros. Toute tentative d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement fera l'objet de poursuites judiciaires.

 

ARTICLE 9 : DROIT DE RETRACTATION

A compter de la date de la commande (signature du devis), et conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un délai de quatorze jours pour faire valoir votre droit de rétractation auprès d'At Home Habitat. Pour ce faire, vous devez nous faire parvenir dans ce délai (cachet de la poste faisant foi) une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant votre intention de vous rétracter, à l’adresse suivante : At Home Habitat / Nadine Gravier – 103 Avenue Cécile Sorel, 83110 SANARY SUR MER. Le remboursement du montant versé à la commande sera effectué au plus tard dans les quatorze jours suivant la réception de la lettre. Cette présente disposition ne s’applique qu’aux consommateurs.

 

ARTICLE 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

At Home Habitat conserve la propriété pleine et entière du concept créatif et de l'image du projet réalisé. De ce fait, le Client devra l'informer de toute publication, tournage, reportage, utilisation de l'image des travaux... Le client autorise At Home Habitat via l’acceptation de ces CGV la prise de photos de son intérieur avant et après la réalisation de la prestation d’At Home Habitat à des fins promotionnelles. At Home Habitat pourra reproduire et modifier ces photos en fonction des besoins et les exploiter sur tous les supports possibles (magazine, TV, web, mobile, etc.) existants et à venir. At Home Habitat s‘engage à respecter l’anonymat du client. Les photos, images et représentations graphiques figurant sur le site Web ou sur les documents commerciaux sont simplement illustratives des services proposés par At Home Habitat et non contractuelles.

 

ARTICLE 11 : PROTECTION DES DONNÉES

Les informations demandées par At Home Habitat lors de la réalisation de chaque projet peuvent être à tout moment modifiées ou supprimées, conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui donne un droit d'accès au client, de rectification, d'opposition et de suppression des données le concernant.

 

ARTICLE 12 : ASSURANCE

At Home Habitat a souscrit auprès de la société Allianz, une assurance responsabilité civile et professionnelle qui couvre notamment les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des Clients, à des entreprises prestataires de service ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de son activité de prestataire de services. Cette police d’assurance peut être fournie sur simple demande. Le Client devra lui-même s’assurer que les entreprises prestataires qu’il aura choisi pour l’exécution des travaux sont assurés dans le cadre de leur activité professionnelle.